ЗМІСТ

документації конкурсних торгів

Розділ І. Загальні положення.

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

2. Інформація про замовника торгів.

3. Інформація про предмет закупівлі.

4. Процедура закупівлі.

5. Недискримінація учасників.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів.

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

2. Виправлення арифметичних помилок.

3. Інша інформація.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додаток 1. Технічне завдання

Розділ 1. Загальні положення
1	2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014.№1197-VII (зі змінами) (далі за текстом - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:	Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
- місцезнаходження:	10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Секретар комітету з конкурсних торгів Шендракова Тетяна Олегівна, член комітету з конкурсних торгів Таргонська Світлана Вікторівна тел.(0412) 22-08-24, E-mail: ou__ohohrony@ukr.net 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20
3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:	«Будівництво напірного колектора господарсько-побутової каналізації м. Андрушівка».
- вид предмета закупівлі:	Роботи
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):	м. Андрушівка Житомирської обл., кількість (обсяг) виконання робіт визначено в технічному завданні
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):	2015 рік - І квартал 2016 року.
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою ст.10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів	У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. Кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна мати титульний лист із зазначенням предмета закупівлі і повного найменування учасника та чіткий реєстр наданих документів з посиланням на сторінки. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (керівника або службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі), а також відбитки печатки *, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою* учасника. Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника. У разі, якщо Учасником у своїй пропозиції зроблено будь-які окремі записи або правки, вони засвідчуються підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою*. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник. У разі, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписуються керівником підприємства (організації), то повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу (розпорядження) про призначення. У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, та якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (завіряє) не керівник, а службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (завіряти) документи пропозиції конкурсних торгів, подається довіреність (доручення) на службову (посадову) особу учасника (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (завіряти) документи пропозиції конкурсних торгів, а також надається копія паспорту цієї службової посадової особи. До службової (посадової) особи, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, належать службові (посадові) особи, які підписують пропозицію конкурсних торгів, приймають участь під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів. Всі конверти пропозиції конкурсних торгів у місцях склеювання повинні містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конвертах повинно бути зазначено: - повне найменування і адреса замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса (поштова та юридична з поштовим індексом), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу, е-mail (за наявності); - підпис уповноваженої особи та відбиток печатки учасника; - маркування: “Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником, складається: з комерційної та технічної частин. Комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити: 1. Цінову інформацію щодо предмета закупівлі (заповнену форму “Цінової пропозиції конкурсних торгів ”, відповідно до вимог документації конкурсних торгів). 2. Розрахунок договірної ціни, визначеної згідно з ДСТУ відповідно до переліку та об’ємів робіт наведених у Додатку № 1 до цієї Документації в складі: 2.1.Пояснювальна записка. 2.2. Договірна ціна на будівництво. 2.3. Розрахунок прямих витрат і загальновиробничих витрат у складі договірної ціни з локальними кошторисами та відомостями ресурсів до них. Ціна пропозиції конкурсних торгів 1. Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму (з урахуванням ПДВ та/або всіх інших податків і зборів), за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених Замовником. 2. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт, матеріалів, обладнання, необхідних для здійснення повного комплексу робіт згідно проектних рішень по об`єкту та без яких неможливо виконати основні роботи, не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні пропозиції конкурсних торгів. 3. Розрахунок ціни пропозиції має бути додатково наданий на оптичному носії, у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (в форматі IMS (IBS)) або IMD (IBD)). 4. До складу цієї ціни Учасник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов′язкові платежі та інші, передбачені основними умовами договору, у разі необхідності, витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт. 5. Ціна конкурсної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення. 6. В ціні конкурсної пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. 7. Ціну конкурсної пропозиції слід визначати відповідно до умов конкурсної документації щодо термінів закінчення робіт та проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. 8. До ціни конкурсної пропозиції не включаються витрати, пов′язані з укладанням договору. 9. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 10. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та інших документів пов’язаних із поданням ціни пропозиції конкурсних торгів та самостійно несе всі витрати за їх отримання. 11. Витрати учасника пов’язані з підготовкою та поданням ціни пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнанні торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником. 12.Розрахунок загально виробничих витрат повинен враховувати наявність/відсутність зареєстрованих відокремлених підрозділів будівельної організації. У випадку відсутності зареєстрованих відокремлених підрозділів та не застосування понижуючих коефіцієнтів має бути наданий розрахунок загальновиробничих витрат згідно встановленої Мінрегіоном форми, який підтверджує рівень загальновиробничих витрат у визначених Мінрегіоном розмірах. 13. У випадку не підтвердження підстав для не застосування понижуючих коефіцієнтів до загальновиробничих витрат пропозиція конкурсних торгів підлягає відхиленню. Пропозиція конкурсних торгів учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником. ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ” (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах щодо закупівлі ________________________________________________________ ^(назва предмета закупівлі в родовому відмінку) ^(назва замовника в орудному відмінку) згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами документації конкурсних торгів Замовника свою пропозицію конкурсних торгів. 1. Повне найменування Учасника_________________________ 2. Адреса (юридична і фактична) _________________________ 3. Телефон (факс) ______________________________________ Е-mail _____________________________________________ 4. Цінова пропозиція (з ПДВ): цифрами __________ грн. словами ___________________грн. 5. Термін виконання робіт (кількість місяців, календарних днів) _______________ 6.Умови розрахунків (відстрочка платежу в календарних днях) _____________________________________________________ 7. Вивчивши документацію конкурсних торгів та обсяги робіт, що будуть виконуватися, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором. 8. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 120-ти днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з вимогами Закону, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником, на умовах, зазначених у конкурсній документації, не раніше ніж через 10 (десять) днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції. 9.  Гарантуємо, що на момент подання пропозицій конкурсних торгів підприємство не є банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство і не перебуває в стадії ліквідації, не узгоджує з цього приводу свої відносини з кредиторами, не призупинило виробничу діяльність та не перебуває у будь-якій подібній ситуації. Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. Технічна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити повну інформацію про Учасника, яка вимагається Замовником для підтвердження його відповідності кваліфікаційним вимогам та іншим вимогам цієї документації конкурсних торгів Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета закупівлі відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів. Технічна частина пропозиції конкурсних торгів оформляється відповідно до вимог документації конкурсних торгів та повинна містити: - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та представлення інтересів учасника; - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; - інформацію про субпідрядника (субпідрядників) у разі залучення таких; - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником. Учасник повинен надати у складі технічної частини пропозиції інформацію (довідку в довільній формі) про особу, що уповноважена підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах. Довідка повинна містити відомості про повноваження на підписання договору про закупівлю, наявність чи відсутність обмежень щодо можливості підписання договорів. У разі наявності обмежень щодо підписання договору, необхідності додаткового погодження з вищестоящим органом (наприклад загальними зборами, власником) тощо, додатково необхідно надати належно завірені копії документів про наявність в особи таких повноважень. Також необхідно надати в складі пропозиції копію документу, що посвідчує особу, уповноважену на підписання договору. Учасник повинен надати в складі технічної частини пропозиції письмову згоду (лист в довільній формі) на обробку персональних даних учасника (в т.ч. збирання, зберігання і поширення, включаючи опублікування в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» та оприлюднення на Веб-порталі «Державні закупівлі» – tender.me.gov.ua) з метою проведення процедури державних закупівель.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Не вимагається
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників	Замовник вимагає від Учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Для підтвердження інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів подаються: 1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази: - довідка в довільній формі (за підписом керівника або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника) про наявність основних будівельних машин, механізмів та устаткування. 2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідка в довільній формі (за підписом керівника або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи у відповідній галузі. 3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: - довідка в довільній формі (за підписом керівника або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника) про наявність досвіду виконання договорів аналогічних до предмета закупівлі. 4. наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами): - копії Балансу (форма №1) та Звіту про фінансові результати (форма №2) останній звітній період поточного року - копія звіту про рух грошових коштів Учасника. У випадку, якщо форма звіту не передбачена законодавством України, Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що цей звіт ним не подається з посиланням на конкретні статті законодавства України; - довідка з обслуговуючого банку (банків) про відкриті розрахункові рахунки; - довідка з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами. Відповідно до статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі у наступних випадках: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. 3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), прострочену заборгованість за кредитами; 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. 3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. З метою документального підтвердження інформації, вимоги щодо якої встановлені статтею 17 Закону, та документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника вимогам щодо предмету закупівлі, встановленим замовником, Учасником подаються у складі пропозиції конкурсних торгів наступні документи: -  завірена копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю з переліком видів робіт провадження будівельної діяльності на роботи вказані в технічному завданні (крім робіт, для виконання яких залучаються субпідрядник). У випадку закінчення терміну дії ліцензії для об’єктів І-ІІІ категорії складності надається пояснення у довільній формі та завірена копія ліцензії за попередній період; - оригінал або завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язковим платежах до бюджету та єдиному соціальному внеску (дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів); - завірена копія довідки про взяття на облік платника податків; - завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі сплати Учасником ПДВ) або завірена копія свідоцтва платника єдиного податку (у разі сплати Учасником єдиного податку). - завірена копія довідки ЄДРПОУ (видається органами статистики) (для юридичних осіб), (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб копія довідки Держкомстату про основні види діяльності); - копія паспорта (для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та для фізичних осіб); - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - оригінал або копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. - завірена копія Статуту (для юридичних осіб) або іншого установчого документу із змінами та доповненнями; - довідка, видана уповноваженим органом, про те, що фізичну особу, яка є учасником, чи службову (посадову) особу учасника, яка уповноважена представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку станом не раніше ніж на дату виходу оголошення; - довідка, видана уповноваженим органом, про те, що фізичну особу, яка є учасником, чи службову (посадову) особу учасника, яка уповноважена представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; - інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону; - довідка, про те, що учасник чи/та службова (посадова) особа учасника протягом останніх трьох років не притягувався (лась) до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів; - оригінал або завірена копія витягу або інформаційної довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, про те, що учасника не визнано у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру; - витяг з реєстру акціонерів із зазначенням акціонерів, які володіють 20% і більше акцій в статутному фонді акціонерного товариства, або довідка з інформацією про засновників, власників, учасників (П.І.Б., найменування), які володіють 20% і більше частки в статутному фонді господарського товариства чи підприємства, завірена підписом керівника та печаткою учасника – для ДП, ПП, ФОП, ТОВ. - календарний графік виконання робіт (за підписом керівника або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника) - відомості про Учасника за встановленою формою. Форма відомості про учасника 1. Повна та скорочена назва Учасника: 2. Форма власності та юридичний статус учасника: 3. Юридична адреса: 4. Поштова адреса/телефон, телефакс: 5.Банківські реквізити: (у даному пункті зазначаються реквізити обслуговуючого банку (банків) та відкриті рахунки) 6.Дані про посадових осіб Учасника: (Учасник надає інформацію про посадових осіб, які відносяться до керівного складу та мають право на укладання договору про закупівлю. У разі наявності обмежень щодо укладання директором (іншою уповноваженою особою) підприємства договору, наявність вимоги щодо затвердження договору, коли сума договору перевищує суму визначену статутом, необхідно надати дозвіл (або інший документ) засновників (або інших осіб), відповідно до положень статуту підприємства.) 7. Інші відомості: (наявність або відсутність зареєстрованих структурних підрозділів, їх реквізити, інша інформація). ^(посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи) М.П. “___”__________________2015 року. Усі документи (довідки), передбачені документацією конкурсних торгів, подаються дійсними на дату розкриття. зазначену в оголошенні про проведення торгів. При перенесенні строку розкриття довідки та інші документи залишаються дійсними. Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника та надані на фірмовому бланку учасника (у разі наявності); У разі необхідності замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. З цією метою у складі пропозиції учасник повинен надати письмову згоду у вигляді довіреності на уповноважену особу замовника замовнику на право отримання інформації щодо відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та наявності підстав, зазначених у ч.1 ст.17 Закону, чи зазначення в пропозиції будь-якої недостовірної інформації. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій ст.17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів подають у складі своєї конкурсної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Учасник несе відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах згідно із Законами України. У разі надання учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. Для підтвердження відсутності інших підстав для відмови учасникові в участі у процедурі закупівлі, необхідно надати гарантійний лист про відсутність підстав для відмови, передбачених ст.17 Закону. У разі, якщо пропозиція учасника не містить гарантійного листа щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі ст.29 Закону, як таку, що не відповідає документації конкурсних торгів.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Кількісні характеристики предмета закупівля повинні відповідати переліку та об’ємам робіт наведених у Додатку №1 до цієї Документації. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору. З метою одержання додаткової інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції, учасник може звернутися до замовника. Учаснику пропонується: - обстежити об’єкт, який має бути побудованим; - одержати у Замовника додаткову технічну документацію щодо Робіт, яка, з точки зору Учасника, може бути необхідною для підготовки Пропозиції. Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної додаткової технічної документації, мають бути компенсовані за рахунок власних коштів Учасників і вони не можуть бути предметом оскарження.
8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)	У разі залучення до виконання робіт субпідрядників учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів наступний Перелiк документiв з iнформацiєю про субпідрядників (надаються в разi залучення субпiдрядникiв для виконання окремих видiв робiт, якщо не залучаються то надається довідка в довільній формі про їх незалучення) Документи з інформацією про субпідрядників, яких планується залучити до виконання робіт (довідку у довільній формі (за підписом керівника або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси учасника), у якій міститься інформація щодо найменування субпідрядника, його місцезнаходження, контактні особи та їх телефони/інші засоби зв’язку, види робіт, які передбачається доручити субпідряднику, орієнтована вартість робіт субпідрядника у відсотках до ціни пропозиції конкурсних торгів, інша інформація за бажанням учасника. До зазначеної довідки додаються: -  копії ліцензій субпідрядників на право виконання робіт, які їм доручаються, завірена печаткою та підписом субпідрядника та Учасника процедури закупівлі. У випадку не залучення субпідрядників до виконання робіт учасник конкурсних торгів повинен мати ліцензію та дозволи відповідно до вимог чинного законодавства, на виконання всіх видів робіт, що передбачені конкурсною документацією конкурсних торгів.
9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Предмет закупівлі не ділиться на лоти. Учасник подає тільки одну пропозицію конкурсних торгів.
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: - спосіб подання пропо-зицій конкурсних торгів: - місце подання пропо-зицій конкурсних торгів: -кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):	Особисто або поштою 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, кабінет начальника управління №219 Дата: 13.10.2015, час: 10:00. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: - місце розкриття пропо-зицій конкурсних торгів: - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:	10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, кабінет начальника управління №219 Дата: 13.10.2015, час: 11:00. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Якщо Учасником торгів є фізична особа, то вона для участі у розкритті пропозицій конкурсних торгів повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує її особу (паспорт). Якщо Учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен мати при собі завірену копію наказу про його призначення на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником та мати документ, що засвідчує його особу (паспорт). Якщо Учасника представляє уповноважена особа, необхідно мати при собі та надати довіреність на представництво інтересів Учасника, а також мати при собі документ, що засвідчує її особу (паспорт). Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію	Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох). Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів Учасників є: а) ціна конкурсної пропозиції; б) умови розрахунків; в) строк виконання робіт. Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. 1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна конкурсної пропозиції” - 80. 2. Максимальна кількість балів за критерієм „Умови розрахунків” - 10. 3. Максимальна кількість балів за критерієм „Строк виконання робіт” - 10. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. Методика оцінки 1. Кількість балів за критерієм “Ціна конкурсної пропозиції” визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: Б обчисл = Цmin/Цобчисл*80, де Б обчисл – обчислювана кількість балів; Цmin - найнижча ціна; Цобчисл – ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 80– максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна конкурсної пропозиції”. 2. Кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = Побчисл /П max * 10, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Пmax – найдовший термін відстрочки платежу (в календарних днях); Побчисл – термін відстрочки платежу конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється (в календарних днях); 10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Умови розрахунків”. 3. Кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, строк якої найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Б обчисл = Тmin /Тобчисл *10, де Б обчисл – обчислювальна кількість балів; Тmin – найкоротший строк виконання робіт (в місяцях або календарних днях ); Тобчисл – строк виконання робіт, зазначений в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється (в місяцях або календарних днях); 10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Строк виконання робіт”. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.
2. Виправлення арифметичних помилок	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному цією документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються у такому порядку: при розходженні між сумами, вказаними прописом (словами) та в цифрах, сума прописом (словами) є визначальною. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація	Замовник має право оглянути виробничі потужності та обладнання Учасників процедури закупівлі, пропозиції конкурсних торгів яких допущені до оцінки. Порядок отримання документації конкурсних торгів. 1. Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу. 2. Замовник безоплатно надає документацію конкурсних торгів кожній фізичній/юридичній особі, що зробила письмовий запит на її отримання. У письмовому запиті повинно бути зазначено: предмет закупівлі, повне найменування особи, яка має намір взяти участь у торгах, її поштова та юридична адреси, код за ЄДРПОУ, паспортні дані особи, що буде отримувати конкурсну документацію, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв’язку. Днем подання запиту на отримання документації конкурсних торгів вважається день його реєстрації в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Документація конкурсних торгів надсилається або надається фізичній/юридичній особі у формі зазначеній у запиті. При отриманні документації конкурсних торгів необхідно надати: керівнику підприємства – паспорт, завірену копію документа, що підтверджує його повноваження (наказ/розпорядження, протокол установчих/ загальних зборів, тощо); уповноваженому представнику підприємства – паспорт, довіреність на право отримання документації конкурсних торгів. Особами, уповноваженими представляти інтереси учасника, є: особи(а) уповноважені(а) підписувати пропозицію конкурсних торгів, особи(а) що представляють інтереси учасника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів (в тому числі ті особи що мають право тільки бути присутніми під час даної процедури), особи(а) уповноважені підписувати договір про закупівлю. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї документації. У разі виникнення в учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у цій інструкції та інших складових документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується Законом України "Про здійснення державних закупівель" із змінами і доповненнями.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	Замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасники у складі пропозиції подають погодження основних умов договору підряду зазначених у даній документації. Дане погодження подається у вигляді гарантійного листа з зазначенням основних умов договору, що відповідають пропозиції конкурсних торгів і зобов’язання укласти договір на визначених умовах.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень нормативно-правових актів з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ 1.1. Предметом Договору підряду є виконання робіт з _______________________________________________________ _______________________________________________________. 1.2. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника. 2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ. 2.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору. 2.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством. 2.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник (відповідні посадові особи Замовника) забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду капітального ремонту шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 2.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором. 2.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) Генпідрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи, що передбачені чинним законодавством. 2.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Генпідрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт. 2.7. Генпідрядник, що забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим нормативним вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. 2.8. Всі зворотні матеріали, які виникають під час виконання демонтажних робіт, оформлюються відповідним актом. 3. ЦІНА ДОГОВОРУ 3.1. Загальна сума договору відповідає конкурсній пропозиції і становить - _________________ (прописом) гривень, в тому числі ПДВ _________ гривень, з них:ПДВ - ____ грн.). Ціна за договором є твердою. 3.2 Зміни Договірної ціни у випадку виникнення обставин передбачених законодавством оформлюються додатковою угодою. 4. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТА ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ. 4.1. Фінансування робіт. 4.1.1. Фінансування робіт залежить від реального надходження коштів з бюджету. Сума зобов'язань за Договором підлягає коригуванню у разі зміни бюджетних призначень на відповідний рік і оформлюється додатковою угодою зі складанням уточненого графіку виконаних робіт та плану фінансування. 4.1.2. Оплата виконаних робіт буде здійснюватись лише в межах бюджетних призначень та при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів та згідно з планом фінансування робіт, який обов'язково узгоджується та підписується Сторонами і тільки за цієї умови є невід'ємною складовою Договору. Замовник зобов'язаний надати Генпідряднику план фінансування робіт, а у разі його коригування - уточнений план фінансування робіт, після чого Генпідрядник має право скоригувати календарний графік виконання робіт відповідно до плану фінансування. 4.1.3. Бюджетні зобов’язання та інші зобов’язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, бюджетні фінансові зобов’язання – в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника. 4.1.4. Оплата платіжних доручень Замовника здійснюється згідно Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 938 від 23.08.2012 та постанови Національного банку України від 21.01.2004 №22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», та інших нормативних документів 4.2. Порядок здійснення оплати за виконані роботи 4.2.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі типових форм: № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»; № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». 4.2.2. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Генпідрядником та передаються Замовнику. 4.2.3. Замовник має право відстрочити оплату виконаних робіт на термін _____ календарних днів (згідно наданої конкурсної пропозиції). За наявності відповідного фінансування Замовник може надавати Генпідряднику аванс для виконання робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014. Розмір авансу не може перевищувати 30% вартості від річного обсягу робіт. Генпідрядник зобов’язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу та надати відповідні акти виконаних робіт. По закінченні вказаного терміну, невикористані суми авансу, повертаються Замовнику. 4.2.4. Одержаний аванс Генпідрядник зобов’язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. 4.2.5. У разі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Генпідрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті. 4.2.6. Замовник має право відмовитись від прийняття робіт до оплати за умови, якщо вони не відповідають вимогам затвердженої проектної документації на будівництво Об’єкта, Договірної ціни та чинного законодавства (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо). 5. ВИКОНАННЯ РОБІТ: ТЕРМІН ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ ТА РОБОЧОЇ СИЛИ. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ РОБІТ. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ). РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА. 5.1. Термін виконання робіт 5.1.1. Генпідрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом п'яти календарних днів з дня підписання Договору Сторонами за умови надання проектної та дозвільної документації. 5.1.2. Якщо генпідрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків (п. 2 ст. 849 Цивільного кодексу України). 5.1.3. Перегляд термінів виконання робіт може здійснюватися за умови підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 5.1.4. Обставинами, які перешкоджають дотриманню визначених Договором термінів виконання Робіт, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкта, які не залежать від Генпідрядника і дають останньому право вимагати від Замовника перегляду цих термінів у разі, якщо Генпідрядник без затримки письмово сповістив Замовника про їх появу можуть бути: - обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини); - обставини, за які відповідає Замовник, зокрема: відсутність коштів на фінансування Об'єкта, порушення умов фінансування Об'єкта, незабезпечення Об'єкта затвердженою проектною чи дозвільною документацією, затримка у виконанні Замовником інших взятих ним на себе за Договором зобов'язань, необхідність виконання при спорудженні Об'єкта додаткових робіт тощо; - внесення змін до проектної документації; - виникнення інших обставин, які можуть вплинути на терміни виконання робіт. 5.2. Порядок приймання-передачі закінчених робіт 5.2.1. Приймання-передача виконаних робіт проводиться відповідно до чинних нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію. 5.2.2. Якщо при здійсненні робіт виникнуть зауваження до стану (якості) цього Об'єкта, Сторони зобов'язані скласти акт з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень) та строків їх усунення. Якщо Генпідрядник відмовиться взяти участь у складанні чи підписанні вказаного акту, Замовник має право скласти цей акт за участю незалежних компетентних експертів. Визначені у цьому акті зауваження щодо недоліків, недоробок або порушень (якщо такі будуть виявлені) та терміни їх усунення (виправлення) будуть обов'язковими до виконання Генпідрядником, а також будуть підставами для накладення на Генпідрядника відповідних штрафних санкцій, виплати Генпідрядником Замовнику визначеної Договором неустойки та відшкодування завданих Замовнику внаслідок порушення Договору збитків. 5.2.3. Передача виконаних робіт Генпідрядником і приймання їх Замовником оформлюється до 25 числа поточного місяця актом про виконані роботи (форма №КБ-2В, №КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи тощо. 5.2.4. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених за домовленістю сторін. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Генпідрядника, усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Генпідрядником. 5.2.5. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Генпідрядником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття робіт або вимагати відповідного зниження Договірної ціни чи компенсації збитків. 5.3. Забезпечення робіт проектною документацією та матеріальними ресурсами 5.3.1. Забезпечення робіт проектною документацією, її погодження у встановленому законодавством порядку покладається на Замовника. 5.3.2. Замовник зобов'язаний у п'ятиденний термін після підписання Договору згідно актів передати Генпідряднику проектну документаці. Додаткові примірники проектної документації можуть передаватися за домовленістю Сторін. 5.3.3. Генпідрядник зобов'язаний забезпечувати будівництво Об'єкта необхідними матеріально-технічними (зокрема - будівельними матеріалами, обладнанням, устаткуванням, виробами і конструкціями тощо) та енергетичними ресурсами. При цьому Генпідрядник відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією. 5.4. Залучення до виконання робіт Субпідрядників 5.4.1. Генпідрядник за письмовим погодженням з Замовником може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). 5.4.2. Генпідрядник несе відповідальність перед Замовником за невиконання зобов'язань субпідрядниками. 5.4.3. Генпідрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань. 5.4.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим Договором (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо). 5.5. Залучення до виконання робіт робочої сили 5.5.1. Для виконання робіт Генпідрядник зобов’язаний залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації. 5.5.2. Генпідрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу. 5.5.3. Замовник може вимагати від Генпідрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги. 5.6. Вимоги до організації виконання робіт 5.6.1.Генпідрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору. 5.6.2. Генпідрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про: а) хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення, тощо); б) забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; в) залучення до виконання робіт робочої сили; г) результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів. 5.6.3. Генпідрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації (разом із змінами до неї) та надавати її Замовнику на його вимогу для користування. Генпідрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, веде і передає Замовнику після завершення робіт виконавчу документацію. 5.6.4. Генпідрядник зобов'язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Генпідрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після письмового попередження Генпідрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Генпідрядником. 5.6.5. Замовник і Генпідрядник за умови взаємної згоди між собою та наявності обґрунтування, яке повинно відповідати вимогам і положенням чинного законодавства України, мають право змінювати термін виконання Робіт. 5.7. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів) 5.7.1. Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. 5.7.2. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта становить три роки від дня його введення в експлуатацію за умови дотримання умов експлуатації будівель згідно технічної документації. Початком гарантійного строку вважається день введення Об'єкта в експлуатацію. 5.7.3. Генпідрядник протягом гарантійного строку експлуатації Об'єкта відповідає за дефекти, що призвели до руйнування, аварії тощо на Об'єкті. 5.7.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли за вини Генпідрядника. 5.7.5. У разі виявлення недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку він повинен протягом 5-ти днів після виявлення цих недоліків (дефектів) повідомити про це Генпідрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник відмовиться взяти участь у складанні акту, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Генпідряднику. 5.7.6. Генпідрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначеному в акті про їх усунення. Якщо Генпідрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, балансоутримувач може усунути виявлені недоліки (дефекти) своїми силами або із залученням третіх осіб, попередньо повідомивши про це Генпідрядника. У такому разі Генпідрядник зобов'язаний повністю компенсувати витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків (дефектів), та завдані збитки. 5.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єкта 5.8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта або його елементів до його прийняття Замовником несе Генпідрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. 5.8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта або його елементів, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків. 5.8.3. У разі випадкового знищення Об'єкта або його елементів подальші дії Генпідрядника визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт. 5.8.4. У разі випадкового пошкодження Об'єкта або його елементів Генпідрядник зобов'язаний негайно повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Генпідрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта або його елементів. За погодженням із Замовником Генпідрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта або його елементів третіх осіб. 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 6.1. Замовник має право: а) вимагати від Генпідрядника своєчасного та якісного виконання робіт з Об'єкта; б) вимагати від Генпідрядника усунення за його рахунок, у визначені чинним законодавством, Замовником чи уповноваженими Замовником особами строки всіх виявлених як при прийнятті Об'єкта в експлуатацію так і під час гарантійного строку експлуатації цього Об'єкта недоліків (недоробок, порушень), якщо ці недоліки (недоробки, порушення) виникли саме з вини Генпідрядника, а також сплати Генпідрядником визначеної умовами Договору пені (неустойки) та, у випадку вимоги, повернення відповідної частки сплачених Генпідряднику за Договором коштів; в) вимагати від Генпідрядника відшкодування завданих збитків, зумовлених порушенням ним умов Договору; г) за умови несвоєчасного виконання Генпідрядником взятих на себе зобов'язань вимагати сплати визначеної умовами Договору пені (неустойки) та повернення відповідної частки сплачених Генпідряднику за Договором коштів; д) вимагати від Генпідрядника нести під час виконання Робіт за Договором відповідальність за дотримання на Об'єкті вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також за збереження Об'єкта протягом всього часу виконання робіт до передачі його Замовнику; е) за умови істотного невиконання Генпідрядником взятих на себе за Договором зобов'язань відмовитися зі свого боку від виконання умов Договору та вимагати відшкодування понесених при цьому збитків у повному обсязі понад сплати неустойки; ж) не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, здійснювати контроль та технічний нагляд за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт; з) у випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при будівництві Об'єкта недоліків (недоробок, порушень) забороняти Генпідряднику до усунення всіх цих недоліків (недоробок, порушень) подальше виконання Робіт на Об'єкті у повному або відповідному частковому обсязі; і) за умови несвоєчасного усунення виявлених на Об'єкті недоліків (недоробок, порушень) у визначені Замовником чи уповноваженими Замовником особами строки доручити усунення цих недоліків (недоробок, порушень) за рахунок Генпідрядника іншій особі та вимагати від Генпідрядника відшкодування відповідних збитків; к) за умови неналежного виконання умов договору у будь-який час до закінчення виконання робіт відмовитися від Договору, виплативши при цьому Генпідряднику виконану частину робіт та відшкодувати збитки, завдані такою відмовою. 6.2. Замовник зобов'язаний: а) своєчасно, відповідно до умов Договору надати будівельний майданчик під спорудження Об'єкта, передати Генпідряднику проектну та дозвільну документацію на будівництво Об'єкта; б) своєчасно, відповідно до умов Договору здійснювати фінансування робіт; в) своєчасно попереджати Генпідрядника про всі зміни у обсягах і складі виконання Робіт і проектній документації на будівництво Об'єкта; г) виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарськими кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництв, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. № 668 (зі змінами) та іншими актами законодавства; д) за умови відповідності Об'єкта проектній документації та умовам Договору своєчасно і згідно з умовами Договору прийняти виконані роботи; е) забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством. 6.3. Генпідрядник має право: а) вимагати від Замовника прийняття виконаних робіт і здійснення за встановленим Договором порядком сплати за будівництво Об'єкта; б) за умови порушення Замовником взятих за Договором на себе зобов'язань вимагати сплати визначеної умовами Договору неустойки; в) за умови неналежного виконання Замовником взятих на себе за Договором зобов'язань вимагати розірвання Договору та відшкодування завданих з вини Замовника збитків відповідно до законодавства та умов Договору; г) виконати Роботи на Об'єкті самостійно або з залученням за відповідним погодженням із Замовником необхідних субпідрядників; д) у випадку залучення за погодженням із Замовником відповідних субпідрядників координувати діяльність цих субпідрядників при будівництві Об'єкта та відповідати за їх діяльність перед Замовником; 6.4. Генпідрядник зобов'язаний: а) приступити до виконання робіт, збудувати Об'єкт у визначений у пункті 5.1.1. Договору строк, а також з обов'язковим дотриманням усіх викладених у Договорі умов; б) своєчасно, у строки, визначені чинним законодавством, умовами Договору, Замовником чи іншими, уповноваженими Замовником особами, та за свій рахунок усувати всі виявлені як при прийнятті виконаних робіт так і під час гарантійного строку експлуатації цього Об'єкта, недоліки (недоробки, порушення); в) відшкодувати відповідно до законодавства та умов Договору завдані Замовнику збитки; г) у випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначену умовами Договору неустойку та, у випадку вимоги, повернути Замовнику відповідну частку сплачених ним Генпідряднику за Договором коштів; д) під час виконання робіт нести всю відповідальність за дотримання на Об'єкті вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки і відповідати за збереження Об'єкта протягом всього часу виконання на Об'єкті робіт за Договором; е) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору; ж) забезпечувати будівництво Об'єкта необхідними матеріально-технічними (зокрема - будівельними матеріалами, устаткуванням, виробами і конструкціями), енергетичними і трудовими ресурсами; з) здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором підряду строки; і) своєчасно на вимогу Замовника подавати останньому для перевірки виконані обсяги робіт на Об'єкті, будівельні матеріали, вироби, конструкції, обладнання і устаткування, які використовуються при виконанні робіт на Об'єкті та всю необхідну для цього документацію; к) інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, загрожують якості або придатності результату роботи, а також про заходи, необхідні для їх усунення; л) виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 7.1. За порушення визначених Договором зобов'язань, а також за зміну або розірвання Договору в односторонньому порядку без відповідного обґрунтування Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України і Договором. 7.2. Генпідрядник за несвоєчасне виконання взятих на себе за Договором зобов'язань, зокрема щодо строків початку виконання робіт, порушення графіку виконання робіт і передачі виконаних робіт Замовнику; якості робіт, що виконуються на Об'єкті, відповідності їх затвердженій проектній документації на будівництво Об'єкта і вимогам чинних нормативно-правових актів України (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо) у галузі будівництва та інших зобов'язань за Договором, сплачує Замовнику штраф згідно положень ст. 231 Господарського кодексу України (із врахуванням змін розміру облікової ставки за даними Національного банку України у період, за який нараховується штраф), та відшкодовує завдані внаслідок цього Замовнику збитки понад сплати штрафу у повному обсязі. У разі несвоєчасного повернення Генпідрядником отриманого авансу, Генпідрядник сплачує Замовнику. пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості по авансу, але не більше облікової ставки НБУ за кожний день затримки. 7.3. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, який підлягає відшкодуванню Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради за несвоєчасність розрахунків, не може бути більшим за суму заборгованості. 7.4. Сплата Сторонами визначеної умовами Договору неустойки та відшкодування завданих збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, які вони взяли на себе за Договором. 7.5. Сторони зобов'язані докласти максимальних зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення професійних експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо. Для захисту своїх майнових прав та законних інтересів Сторони можуть звертатися з відповідними позовами до суду. 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання взятих на себе за Договором обов'язків, якщо невиконання їх стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладення договору та виникли поза волею сторін. Обставинами непереборної сили визначаються техногенні аварії, стихійні лиха і природні явища, загальні страйки, війни і військові дії, повінь, терористичні акти тощо, які визнані компетентними органами офіційно. 8.2. Якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов'язків, строк дії Договору за взаємною згодою Сторін переноситься на офіційно визнаний термін дії таких обставин. 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 9.2. Внесення змін у Договір допускається тільки за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у визначеному умовами Договору порядку. 9.3. Внесення змін у Договір оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною Договору. 9.4. Замовник має право розірвати Договір з таких причин: а) відсутність коштів для фінансування робіт; б) виявлення недоцільності використання коштів для виконання робіт за Договором, у тому числі за обставин непереборної сили; в) банкрутство Генпідрядника. Під банкрутством Генпідрядника слід розуміти визнання його банкрутом господарським судом, або порушення господарським судом справи про банкрутство Генпідрядника; г) затримка з вини Генпідрядника початку виконання робіт понад строки встановлені п. п. 5.1.1. Договору; д) відставання Генпідрядника від графіка виконання робіт більш, ніж на 2 місяці; е) порушення Генпідрядником будівельних норм і правил, вимог проектної документації. 9.5. Генпідрядник має право розірвати Договір у разі, якщо: а) строк передачі будівельного майданчика, проектної документації порушений Замовником більш, ніж на 2 місяці. 9.6. Сторона, яка прийняла рішення про зміну або розірвання Договору, повинна надіслати відповідну письмову пропозицію другій Стороні. Сторона, яка одержала таку письмову пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання зобов’язана протягом 20 днів від дати отримання, письмово повідомити другу Сторону про своє рішення. 9.7. У разі, коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або його розірвання чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням поштового обігу, зацікавлена Сторона може звернутися до суду. 9.8. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідного рішення, якщо інше не встановлено рішенням суду. 9.9. Сторона, з вини якої розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій Стороні витрати і збитки, зумовлені цими обставинами, за винятком випадків розірвання Договору з вини іншої Сторони. Документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою Стороною протягом 15 днів з моменту прийняття рішення про розірвання Договору. Протягом 15 днів після отримання необхідних документів і розрахунків іншою Стороною проводиться оплата витрат і збитків, зумовлених розірванням Договору. У той же строк Генпідрядник передає Замовнику будівельний майданчик, а також залишки матеріальних цінностей, які Генпідрядник придбав за власні кошти і не може використати для виконання робіт по інших договорах, якщо Замовник погоджується оплатити Генпідряднику вартість залишків матеріальних цінностей. 9.10. Виникнення розбіжностей між Сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розірванні договору не може бути підставою для зволікання передачі будівельного майданчика і залишків матеріальних цінностей. 10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2016 року, але у будь якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. 10.2 Договір складається на ____аркушах у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу. 11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 11.1. Договір укладено згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. №668 (зі змінами), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №461 та інших чинних нормативно-правових актів України (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо). Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами і положеннями чинного законодавства України. 11.2. Будь-які зміни або доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін. 11.3. У разі реорганізації Сторін (однієї зі Сторін) права та обов'язки, які були покладені на них за Договором, переходять до їхніх правонаступників. 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 12.1. Невід'ємною частиною Договору є: 1. Договірна ціна (додаток 1); 2. Календарний графік виконання робіт (додаток 2); 3. План фінансування робіт (додаток 3). Додатки до Договору набувають чинності у якості договірних документів разом з Договором тільки за умови спільного узгодження і підписання їх Сторонами.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю	Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

ДОДАТОК 1

Технічне завдання*

на роботи по об’єкту:

«Будівництво напірного колектора господарсько-побутової каналізації м. Андрушівка».

*До всіх посилань на конкретну торгівельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — застосовується вираз «або еквівалент».

Відомість обсягів робіт
Будівництво напірного колектора господарсько-побутової каналізації м. Андрушівка
	№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	1	2	3	4	5
		Локальний кошторис 2-1-1 на прокладання напірного колектора
	1	Розроблення грунту траншейними роторними екскаваторами при ширинi траншеї 1,2 м, глибинi до 1,4 м, група грунтiв 2	м3	3391,2
	2	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом	м3	39
	3	Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 2 м у сухих грунтах	м3	5,4636
	4	Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1,5 м у сухих грунтах	м3	11,304
	5	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону	м2	21
	6	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1	м3	33849,828
	7	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1	м3	3,3912
	8	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2	м3	338,49828
	9	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	4710
	10	Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 150 мм	шт	16
	11	Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 160 мм	шт	39
	12	Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм	шт	3
Відомість основних матеріалів
	№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	1	Труба ПВХ SDR26 (1,0 МПа) 160х6,2 L=6000 мм	м	4710
	2	Плити покриттiв, перекриттiв та днищ круглi iз бетону В22,5, дiаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	8,164
	3	Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж, висота кiльця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязiв, висота кiльця 1 м, внутрiшнiй дiаметр 2000 мм	м	8,7
	4	Кiльця для оглядових колодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж, висота кiльця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязiв, висота кiльця 1 м, внутрiшнiй дiаметр 1500 мм	м	24
	5	Трійник ПЕ100 SDR11 дiаметром 160	шт	1
	6	Засувка клинова ДУ150	шт	16
	7	Вентиль шаровий фланцевий ДУ25	шт	3
	8	Вантуз TALIS bv-05-61|F1	шт	3
	9	Фланець для трубопроводiв на тиск РУ 1,0 мпа,умовний дiаметр 150	шт	3
	10	Трійник фланцевий умовний дiаметр 150	шт	10
	11	Фланець умовний дiаметр 25 мм	шт	3
	12	Фланець умовний дiаметр 50 мм	шт	6
	13	Патрубок с фланцем для труб ПВХ дiаметром 160/150	шт	30
	14	Коліно раструб/гладкий кінець для труб ПВХ дiаметром 160/150 45грд.	шт	2
	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Надвижная муфта для труб ПВХ діаметром 160 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15,20,25, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5мм. Люк пластмасовий тип С з замком Перехід редукційний/концентричний/ діам. 150х50мм Щити опалубки, ширина 300-750мм, товщина 40мм Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22мм Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150мм Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40мм, марка М400 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40мм Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40мм Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1мм, діаметр 150мм Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 150мм	шт. м шт. шт. м2 т шт. м3 м3 м3 м3 1000шт шт	6 0,8 13 3 7,46064 0,005 2 14,050872 8,268876 1 0,62172 0,002 2